衢州仲裁委员会搬迁改造工程施工

交易公告

我单位 衢州仲裁委员会 定于2019年12月27日在衢州市公共资源交易中心（衢州西区花园东大道169号五楼）公告的开标厅确定 衢州仲裁委员会搬迁改造工程 施工的承包商。

1.项目概况

本工程为衢州仲裁委员会搬迁改造工程施工。本次发包的具体范围以发包人提供的图纸、工程量清单为准。本工程工期要求为:  70日历天 ，工程质量要求为：符合现行工程施工质量验收规范和标准及施工图纸要求，一次性验收合格。项目审定预算价为 952972元【其中含其他暂列金额/元（税前）】元，最高限价为  952972元【其中含其他暂列金额/元（税前）】元。（报价超过最高限价的，发包人予以拒绝）

2.交易资格要求

2.1本次交易要求承包商须具备独立法人资格，并具有 建筑装饰装修施工专业承包贰级或以上 资质的企业，并且具备有效的安全生产许可证；浙江省外企业须持有浙江省住建厅出具的《省外企业进浙承接业务备案证明》。

2.2承包商拟派项目负责人（项目经理）须 具备有效的 建筑 工程专业二级或以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理（其中已被更换的项目经理在原承担的合同工程项目未通过验收前不得参加本项目的交易活动）。

2.3本次交易不接受联合体承包。

2.4以上2.1、2.2条所涉及的相关证明材料【企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目负责人建造师证、安全生产考核合格证书、浙江省外企业的《省外企业进浙承接业务备案证明》（如有）】的原件在报价截止时间前与报价文件一起递交，未按要求提供原件或资格不符合要求或所提供材料不能证明的，发包人将予以拒绝。

3.承包商报名及报价资料的获取

3.1登陆衢州市公共资源交易网→交易主体登陆→选择本项目的“我要报名”→我要投标。

3.2未注册入库企业在“交易主体登陆”界面选择“免费注册”后按网站提示注册，详见：http://www.qzggzy.com/zxdt/001003/20190102/d93f8e6d-b0cd-481b-ae3f-6d49c184d201.html（备注：本项目无CA办理要求）。

3.3承包商在衢州市公共资源交易网（www.qzggzy.com）免费下载报价资料。

4.交易保证金

4.1本项目交纳交易保证金 10000 元整。

交易保证金专户信息如下： 

账户名称：衢州市公共资源交易监督管理办公室；

开户银行：衢州市工商银行南区支行或中国银行衢州分行；

账   号：按系统随机分配账号。

缴纳时间：报价文件递交截止时间前，以衢州市公共资源电子交易系统确认到账为准（因各银行系统到账时间不同，请提前交纳，否则后果自负）。未递交交易保证金的，发包人予以拒绝。

4.2缴纳方式

承包商登陆衢州市公共资源电子交易系统--“业务办理”--“缴纳保证金”模块：

缴纳方式之一（按项目在线支付）：承包商通过网银（电汇）方式，从经系统备案的银行基本账户汇出，一次性足额缴纳。

缴纳方式之二（联保资金支付）：联保资金小于项目投标保证金时，按系统提示，从经系统备案的银行基本账户汇出，一次性足额补交差额。

缴纳方式之三（电子保险保单）：根据系统提示，按投标保证保险电子保单流程缴纳。

缴纳方式之四（电子银行保函）：根据系统提示，按电子银行保函流程缴纳。

申请联保资金请咨询市招投标协会秘书处，联系电话0570-8757610。

4.3交易保证金不予退还的情形：

（1）承包人在交易有效期内撤销或修改其报价文件。

（2）承包人无正当理由不与发包人订立合同，或在签订合同时向发包人提出附加条件，或未按交易文件要求提交履约保证金的。

（3）经查实，承包人在交易过程中串通投标或弄虚作假的。

（4）拟派项目负责人在交易截止日有在其他在建合同工程上担任项目负责人的情形。

出现上述不予退还情形的，发包人告知衢州市监管办登记后，保证金不再退还给承包人。

5.报价文件的递交

5.1全部报价文件（包括报价文件格式中所要求的内容及其附件和已标价工程量清单）递交的截止时间（同报价截止时间）为2019年 12 月 27日 09:30 时整，地点为衢州市公共资源交易中心（衢州西区花园东大道169号五楼）公告的开标厅。报价文件须密封，未密封的，发包人予以拒绝。报价文件应由承包商的法定代表人（须提供法定代表人身份证明和身份证原件）或授权委托代理人（须提供授权委托书和身份证原件）递交，否则发包人予以拒绝。

5.2报价文件（含已标价工程量清单）包括：

（1）报价文件（包括报价文件格式中所要求的内容及其附件加盖承包商公章附后）；

（2）表10.2.2-5 投标报价封面；

（3）表10.2.2-6 投标报价扉页；

（4）表10.2.2-11 编制说明；

（5）表10.2.2-12 投标报价费用表；

（6）表10.2.2-13 单位（专业）工程投标报价费用表；

（7）表10.2.2-16 分部分项工程和施工技术措施项目清单与计价表；

（8）表10.2.2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价表；

（9）表10.2.2-21 其他项目清单与计价汇总表；

（10）表10.2.2-22 暂列金额明细表；

（11）表10.2.2-29 主要工日一览表；

（12）表10.2.2-31 主要材料和工程设备一览表；

（13）表10.2.2-32 主要机械台班一览表。

5.3本工程采用工程量清单法报价，承包商统一以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）规定的项目编码、项目名称、计量单位及工程量计算规则为依据，并按发包人提供的图纸及给出的工程量清单，结合项目具体条件和承包商自身实力考虑部分风险自主报价。除合同规定的可调内容外，承包商在报价中均包括完成该工程项目的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、规费、税金和风险费等费用。

5.4承包商要充分了解本工程的图纸设计、工期进度要求、质量和安全要求、现场及施工环境情况、资金支付情况、材料采购及质量档次要求、配合协作等所有情况，以自身公司实力进行报价，不得恶意报价或不平衡报价，如发现将严肃处理。

5.5安全文明施工基本费、规费和税金必须按建设行政主管部门的有关规定及《浙江省建设工程计价规则》（2018版）计取，规定如下：

建筑装饰工程：安全文明施工基本费取费费率不得低于：5.14%，规费取费费率不得低于： 8.376%；

安装工程：安全文明施工基本费取费费率不得低于：6.39%，规费取费费率不得低于： 9.189%；

税金按9%计取。

5.6本工程其他暂列金额为/元（税前），除税金外不计取其他费用。承包商不得擅自变动其他暂列金额，否则发包人予以拒绝。

5.7承包商递交的报价文件不符合交易公告要求的，发包人予以拒绝。

5.8公示结束后，承包商须按发包人要求的份数免费提供报价文件副本。

6.承包商的确定

（1）承包商在报价文件递交的截止时间前必须自行勘探现场，以便获取有关报价和签署合同所涉及的资料。

（2）评标办法：采用平均价法（满分100分）。

①评分范围：所有在最高限价以下的承包商报价进入评分范围。

②最佳报价：进入评分范围的报价在3家及以下时，则最低报价为最佳报价；进入评分范围的报价在4家及以上时，则所有报价的算术平均值为最佳报价（以“元”为单位，四舍五入保留两位小数）。

各有效投标报价与最佳评标价进行比较，按以下公式求出百分比K值（最终四舍五入后保留两位小数）：K=（投标报价－最佳评标价）/最佳评标价*100%。

计算投标人报价得分时：

当K值等于零时，得满分100分；

当K值大于零时，K值每增1%，在报价得分上扣2分；

当K值小于零时，K值每减1%，在报价得分上扣1分；

K值不为整数时以直线插入法计算，报价最后得分四舍五入后保留两位小数。

（3）在有效报价中按报价得分从高到低排序，确定1名候选承包商，得分相同时，报价低者优先为候选承包商（如果报价相同时，则现场抽签确定）。

（4）承包商交易资格要求不符合的，发包人予以拒绝；对候选承包商的项目部人员配备表中所有人员进行社保查询，无法查询或不符合的，发包人予以拒绝。

（5）报价在最高限价 952972元【其中含其他暂列金额/元（税前）】 元及以下的且工期和质量目标响应交易公告要求的报价为有效报价。报价超过最高限价或工期或质量目标未响应交易公告要求或变更其他暂列金额的承包商，发包人予以拒绝。

（6）候选承包商在公示结束3日内必须与发包人签订施工合同，并提交承包价的5%作为履约保证金，如未签合同或未提交履约保证金，发包人将不予退还交易保证金，并上报有关监管部门，采取相应措施。

（7）签订合同之日即作为开工之日，发包人将以此时间点作为考核承包人工期履约的起始点，发包人将拒绝承包人提出的延误工期的理由。承包商报价时需考虑此因素。

（8）发包人将对承包商递交的已标价工程量清单进行审查，如发现恶意报价或严重不平衡报价的，将取消其承包人资格，并上报有关监管部门。

（9）承包人开始施工后如出现施工队伍素质、力量、机械配备不符合工程需要，造成现场管理混乱，工程质量和进度明显达不到预定计划的，发包人将终止合同，并采取相应措施。承包商报价时需考虑此因素。

7.合同主要条款

合同主要条款见附件。

8. 发布公告的媒介

本次交易公告在衢州市公共资源交易网上发布。

附：1、工程量清单(附件下载)

2、报价文件格式(附件下载)

3、合同主要条款(附件下载)

4、图纸(附件下载)

发包人：衢州仲裁委员会

招标代理人：杭州信达投资咨询估价监理有限公司

联系人 ：方先生   电话：3088339

2019年 12 月 19 日